建筑工程合同纠纷管辖地怎么确定?工程纠纷有哪些?
时间:2023-04-26 14:59:37来源:时代新闻网

建筑工程合同纠纷管辖地怎么确定?

建筑工程合同纠纷诉讼可以按照不动产纠纷确定管辖,由工程所在地的人民法院进行管辖。建筑工程合同纠纷属于合同纠纷,一并可由被告住所地或者合同履行地人民法院进行管辖。

工程纠纷有哪些?

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

5、质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

7、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

依据《民事诉讼法》的规定,建筑工程产生纠纷向法院起诉的,如果是合同纠纷,合同有约定的,由约定地法院管辖,如果没有约定的,由合同履行地或者被告人所在地法院管辖;如果是不动产纠纷,由建筑工程所在地法院管辖。

标签: 建筑工程合同纠纷管辖 建筑工程合同纠

最新
  • 建筑工程合同纠纷管辖地怎么确定?工程纠纷有哪些?

    建筑工程合同纠纷管辖地怎么确定?建筑工程合同纠纷诉讼可以按照不动产纠纷确定管辖,由工程所在地的人民

  • 每日信息:张显宗我牙疼什么梗?张显宗我牙疼出自哪里?

    (资料图片仅供参考)小伙伴们,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到张显宗我牙疼什么意思_张显宗我牙疼什么意思

  • 威风凛凛属于什么生肖?威风凛凛是什么意思?_天天通讯

    【资料图】对 于 威风凛凛属于什么生肖_威风凛凛属于什么动物的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于威风凛凛属于什么生肖_威风凛凛属

  • 麦加是哪个国家的城市?麦加的全称是什么?_环球热点

    (资料图片仅供参考)有关麦加是哪个国家的_麦加是哪个国家的城市这方面的知识,估计很多人不是太了解,今天就给大家详细的介绍一下关于麦加

  • 全球微资讯!天山雪莲果怎么吃?天山雪莲果苗怎么种植?

    (资料图片仅供参考)小伙伴们,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到天山雪莲果苗_天山雪莲果怎么吃方面的一些说

  • 社保卡激活必须要去原发地银行吗?社保卡已激活但用不了?

    社保卡激活必须要去原发地银行吗?这个是不一定的。如果仅是激活社保功能,持卡人可以直接去社保定点医院或者药店激活,如果是激活金融功能

  • 60岁的老人还要交医保吗?新农合70岁以后还交费吗?

    60岁的老人还要交医保吗?60岁的老人要交医保。1、城乡居民医保:60岁的老人是需要继续缴纳医保的,因为城乡居民医保是一年一交的,没有交的

  • 蓝齐儿和葛尔丹洞房是哪一集?讲述了什么剧情?-微资讯

    (资料图片)有 关于葛尔丹与蓝齐初次见面_蓝齐儿和葛尔丹洞房是哪一集方面的知识,小编在此整里出来,给大家作为参考,下面就详细的介绍一

  • 天天速读:合成革是什么面料做的?合成革有哪些应用?

    (资料图片)最近这段时间总有小伙伴问小编合成革是什么面料做的_合成革是什么意思是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于合成革是什么面料

  • “喊范晓”是指什么意思?范晓指什么?

    【资料图】小伙伴们,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到叫小番是什么意思啊_叫小番是什么意思方面的一些说法

  • 裤子的前浪和后浪指的是什么?裤子的组成部分?

    (相关资料图)最近这段时间总有小伙伴问小编裤子的前浪和后浪指的是什么_裤子的前浪和后浪是什么意思是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关